【简答题】
对某项工程的施工,业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时,业主为了约束承包商能保证工程质量,要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。
问题:
1)招标时对承包商的资质审查的内容有哪些?
2)定金与预付款有何区别?
3)监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么?
4)监理工程师对两次索赔申请应如何处理?
参考答案
1)对承包商资质审查的内容有:企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。
2)定金与预付款的区别:①目的不同,定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行;而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备的资金问题。②性质不同,定金是担保形式,是法律行为;而预付款是一种惯例,是约定俗成的习惯,不是法律行为。③处理不同,定金视合同履行情况有不同的法律后果;预付款在工程进度款中按比例扣还。
3)监理工程师判定承包商索赔成立的条件:①承包商受到了实际损失或损害;②损失不是因承包商的过错造成;③损害也不是承包商应承担的风险造成;④承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。
4)对第一次索赔:①判定索赔成立,这是因为遇到文物停工应视为业主的风险,不属于承包商的责任,工期索赔理由成立;承包商及时提供了证据资料和索赔申请。②监理工程师根据监理记录核实延误天数。③监理工程师签发工期变更指令。
对第二次索赔:①判定索赔不成立,因为施工机械故障造成工期延误承包商自己的责任,索赔无理由。②监理工程师应在索赔申请后10天内作出答复,表示索赔不成立。
相关试题
多选题 |
质押担保一般是指权利质押,主要包括() |
查看答案 |
单选题 |
FIDIC土木工程施工合同条件是由()制定的 |
查看答案 |
多选题 |
进行施工招标应满足的条件包括() |
查看答案 |
多选题 |
施工招标划分合同工作范围时,应考虑的影响因素包括() |
查看答案 |
多选题 |
分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令 |
查看答案 |
判断题 |
建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格() |
查看答案 |
多选题 |
合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象,一般包括() |
查看答案 |
多选题 |
应由监理工程师签发的文件包括() |
查看答案 |
多选题 |
当事人申请仲裁应当具备的条件是() |
查看答案 |
多选题 |
按照FIDIC合同条件的规定,在()期限内承包商都有权提出索赔 |
查看答案 |
单选题 |
施工中的费用索赔出现的原因是() |
查看答案 |
判断题 |
编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等() |
查看答案 |
多选题 |
属于下列情况之一,即()为无效经济合同,是国家法律不承认其效力的合同 |
查看答案 |
单选题 |
监理单位出现失职行为,按照监理合同规定,业主可() |
查看答案 |
单选题 |
某项目设计合同的价格为500万元,设计单位已接受委托方支付的定金,无正当理由拒不履行合同义务,则委托方有权要求设计单位返还()万元 |
查看答案 |
判断题 |
投保了"建筑工程一切险"的工程建设项目,可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等() |
查看答案 |
多选题 |
FIDIC合同条件下,如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时,监理工程师有权采取的措施是() |
查看答案 |
多选题 |
下列哪些属编制标底应遵循的原则() |
查看答案 |
多选题 |
有资格代理招标的机构应条件包括() |
查看答案 |
多选题 |
合同法律关系的客体包括( ) |
查看答案 |